Date et heure du portail :

23/11/2024 - 10:33

Détail de la consultation

Piscine Lucien Zins - Mise en place d’un revêtement d’étanchéité composite armé et de finition colorée – Bassins, pataugeoire et plages

Réf : 202409271633 Date de publication : 31/10/2024 Date limite de remise des plis : 27/11/2024 à 17h00

Description de la consultation :

  • Titre : Piscine Lucien Zins - Mise en place d’un revêtement d’étanchéité composite armé et de finition colorée – Bassins, pataugeoire et plages
  • Objet de la consultation : La présente consultation porte sur les travaux de mise en place d’un revêtement d’étanchéité composite armé et de finition colorée dans les bassins, pataugeoire et plages, à la piscine Lucien Zins sise rond-point West et Wood à Troyes (10000).

    A titre indicatif :
    - date prévisionnelle de notification : fin-décembre 2024
    - date prévisionnelle de début de la période de préparation : juin 2025
    - date prévisionnelle de début des travaux : juillet 2025
    - date d’achèvement des travaux : 14 août 2025

    Les prestations relèvent de la catégorie 3 au sens du Code du Travail.

    La durée globale du marché est fixée à 18 mois à compter de la date de réception de la notification du marché au titulaire.
    Le délai d’exécution est de 10 semaines, y compris 4 semaines de préparation.
    La période de préparation d’une durée de 4 semaines débutera à compter de la date prescrite par l’ordre de service de démarrage.
    Le délai d'exécution des travaux de 6 semaines débutera à compter de la date prescrite par l’ordre de service de démarrage.

    Les négociations débuteront par l’envoi d’une demande via la plateforme Xmarches.fr à l’ensemble des candidats, dans lequel seront définies les conditions ainsi que les dates et heure limites de remise des offres négociées. Le jugement des offres et l’attribution du marché se feront alors à partir des propositions négociées. Le maître d’ouvrage se réserve la possibilité d’attribuer le marché, objet de la présente consultation, sur la base des offres initiales sans négociation.(art R. 2123-5 du Code de la Commande Publique).

    Délai de validité des propositions : 120 jours à compter de la date limite fixée pour la réception des propositions / 90 jours à compter de la date limite fixée pour la remise des propositions négociées.

    La visite du site est obligatoire et sera effectuée uniquement sur rendez-vous pris par le candidat.
  • Mode de passation : Procédure adaptée ouverte
  • Type de marché : Travaux
  • Secteur d'activité : Travaux de construction ou de réhabilitation de batiments
  • Lot(s) : Lot unique
  • Critères de jugement des offres :
    • Coût des travaux, sur 10 points, jugé au regard du montant de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) : 45%
    • Valeur technique, sur 10 points, appréciée au regard du mémoire technique du candidat (voir détail des sous-critères dans le réglement de la consultation) : 40%
    • Démarche environnementale, sur 10 points, appréciée au regard des éléments fournis par le candidat (voir détail des sous-critères dans le réglement de la consultation) : 15%

Dématérialisation de la procédure :

Veillez à avoir bien pris connaissance des conditions générales d'utilisation avant d'effectuer votre réponse à la consultation.